İşçilik Taşeronluğu Sözleşmesi -II-

İşbu sözleşme …/…/… tarihinde … adresine yerleşik, ……………………………… ile … adresine yerleşik, …………………..arasında akdedilmiştir.

Madde 1. Tanımlar

İş bu metin içerisinde;

1.1. ……………………………………bundan böyle kısaca işveren diye,

1.2. ……………………………….., bundan böyle kısaca yüklenici diye,

1.3. İşveren ve Yüklenici müştereken kısaca taraflar diye,

1.4. …………………………………………..bundan böyle kısaca idare diye,

1.5. İş bu her türlü Betonarme Kalıbı ve Beton dökümü işleri yapımı sözleşmesi bundan böyle kısaca SÖZLEŞME diye adlandırılacaktır.

Madde 2. İşin Konusu

İş bu sözleşmede bahsi geçen işin konusu, işveren’in yüklenimi altında bulunan “……………… İnşaatı” işinin Madde 7.3 de belirtilen tüm Betonarme Kalıbı ve Beton döküm işlerinin, İdare tarafından kabul edilecek standartlarda, idari ve teknik şartnamelere, talimatnamelere, zeyil namelere, projelerde yer alan detaylara ve yürürlükte olan standartlara ve şartnamelere uygun olarak imalatlarının yüklenici tarafından yapılması, kesin kabul tarihinden sonra da süresiz olarak her türlü imalat hatalarının bila bedel giderilerek işveren’e teslimini kapsamaktadır.

Yüklenici iş miktarında meydana gelen artma veya azalmadan dolayı hiçbir hak ve fiyat ayarlaması talep etmeyecektir. Hiçbir sebeple Madde 7.3’de yer alan birim fiyatlar değişmeyecektir.

Yüklenici, idare tarafından yapılacak her türlü değişikliğe aynen uyacaktır.

Madde 3. Yüklenicinin Sorumlulukları

3.1. Sözleşme ve eklerine uygun olarak istenilen özellikteki imalatların tamamlanması, kalıp malzemelerinin şantiyedeki her türlü yatay ve düşey taşımalarının yapılması,

3.2. İşveren tarafından verilen iş programına uygun olarak istenilen standartlarda imalatların yapılması,

3.3. Her türlü imalat hatalarının bila bedel giderilmesi

3.4. İşin yapımı sırasında diğer imalatlara zarar verilmeyecektir. Yüklenici tarafından yapılacak olan tüm zarar, ziyan ve diğer imalat tahribatları Yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. Bu konuda yüklenicinin itiraz hakkı yoktur.

Madde 4. İşverenin sorumlulukları

4.1. Sözleşmenin 7. maddesine uygun olarak ödeme koşullarının yerine getirilmesi

Madde 5. İşin Başlama ve Bitim Tarihi

5.1. Yüklenici sözleşmeyi takiben, İşveren tarafından kendisine verilen iş programına uygun olarak imalatlarına başlayacak ve belirtilen zamanda tamamlayacaktır.

Madde 6. Gecikme

6.1. Yüklenici 5. maddede belirtilen tarihte sözleşme konusu imalatları İşveren’e teslim etmediği takdirde veya işi süresinde sözleşme hüküm ve şartlarına uygun olarak tamamlamadığı takdirde, hiçbir ihtar ve ihbar keşidesine ihtiyaç olmadan İşveren’e her geçen gün için toplam sözleşme bedelinin %1’i (Yüzde biri) kadar gecikme cezası ödeyecektir.

6.2. Yüklenici Madde 6.1’e ilaveten, kendinden kaynaklanan nedenlerle boş kalan işçi yevmiyelerini, yemek ve sosyal güvenlik bedellerini de ödeyecektir. Söz konusu işçi sayısı, yevmiye, yemek ve sosyal güvenlik bedelleri Proje Müdürü tarafından tespit edilecektir.

6.3. Yüklenici işe zamanında başlamaz veya başladıktan sonra işi terk ederse, işbu sözleşmenin diğer hükümleri saklı kalmak şartıyla İşveren tarafından Yükleniciye yapılacak ihtar tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Yüklenici sözleşme hükümlerine uygun olarak işe başlamadığı i takdirde hiçbir ihtar ve ihbar keşide etmeden ve işveren tazminat veya kar mahrumiyeti gibi hakları saklı kalmak kaydıyla, İşveren dilerse sözleşmeyi fesheder, dilerse işi yüklenici nam ve hesabına kendisi ifa eder veya bir 3. şahsa ifa ettirebilir. Her üç halde de, Yüklenici doğacak her türlü zarar ve fiyat farklarının tamamen kendisine ait olacağını ve gecikme sebebiyle yukarıdaki şartlara ilaveten İşveren’e 6.1 maddesi gereği cezai şartı da ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 7. Birim Fiyatlar

7.1. İşbu sözleşme konusu iş Yüklenici tarafından aşağıda belirtilen birim fiyatlarla yapılacaktır. Söz konusu birim fiyatlar sözleşme süresince hiçbir sebeple artmayacaktır. Bu fiyatların içerisine kendi çalıştıracağı işçilerinin yemek bedeli, işçilerin şantiye mahalline sevki ve iş tamamlandıktan sonra şantiyeden uzaklaştırılması gibi bedeller bu birim fiyatların içerisine dâhildir.

7.2. Her türlü kalıp ve Kalıp iskelesi işçiliği 7,50 TL/m2 (Tüm yatay ve düşey taşımalar, iş bittikten sonra kalıplardaki çivilerin temizlenmesi, yağlanması ve uygun olarak istiflenmesi bu fiyatın içerisine dâhildir)

7.3. Radye Temeli Beton döküm işçiliği 2,00 TL/m3

7.4. Döşeme, Kolon ve Perde Beton döküm işçiliği 2,50 TL/m3

7.5. Temel altı Grobeton ve İzolasyon üstü koruyucu Grobeton işçiliği 2,00TL/m3’dir.

Madde 8. Ölçümler ve Ödemeler

8.1. Yapılan imalatlar proje üzerinden ölçümlenecektir. Her ay sonunda Yükleniciye yaptığı imalatlar üzerinden hak ediş tanzim edilecektir. Tanzim olunan bu hak edişin ödemesi takip eden ay içerisinde İşveren tarafından yapılacaktır.

Madde 9. Teminat

9.1. Yüklenicinin aylık hak edişlerinden %5 oranında nakit teminat kesintisi yapılacaktır.

9.2. Teminat kesintileri iş bitiminde, işin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği İdare ve İşverence kabul edildikten ve Madde 14 de belirtilen kabul işlemleri yapıldıktan sonra iade edilecektir.

9.3. Sözleşme hükümlerine veya mevzuata aykırı davranışları dolayısıyla Yüklenici sözleşmesinin feshine karar verildiği taktirde, söz konusu teminatın İşveren tarafından gelir kaydedilmesini peşinen kabul eder.

Madde 10. Emniyet Tedbirleri

10.1. Yüklenici yapacağı işlerle ilgili olarak iş kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak her türlü iş emniyeti tedbirlerini almak zorundadır. Aksi takdirde meydana gelebilecek her türlü kazadan ve bu sebeple oluşacak zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır. Bu sebeple oluşacak her türlü giderler Yüklenici’ye ait olacaktır.

Madde 11. Sigorta

11.1. Yüklenicinin çalıştıracağı tüm işçilerinin SSK’ları İşveren tarafından ödenecektir. Yüklenici çalıştıracağı işçilerinin SSK girişlerini İşveren’e yaptırtmadan hiçbir işçisini inşaat sahasına sokmayacaktır.

Madde 12. Proje ve Teknik Şartnameler

12.1. İşin yapımı için gerekli olan her türlü proje, detay doküman ve teknik şartnameler Yüklenici’ye teslim edilmiş ve Yüklenici tarafından anlaşılmış ve kabul edilmiştir. İş bu sözleşme konusu iş, her türlü proje, detay, şartname, teknik doküman, zeyil name, talimat, malzeme onayları ve tadilatlar çerçevesinde tamamlanacaktır. Yüklenici, İşveren’in yazılı onayı olmaksızın işin kapsamında ve niteliğinde değişiklik veya tadilat yapamaz. İşveren’in onayı dışında yapılacak her türlü değişikliklerin doğuracağı sonuçlardan Yüklenici birebir sorumludur. Yüklenici İdarenin yapacağı ve/veya talep edeceği tüm değişiklikleri fiyat artırımı olmaksızın kayıtsız şartsız yapacaktır.

İşveren, yüklenici tarafından sağlanan her türlü malzeme ve imalatları yukarıda belirlenen şartlara uygun bulmadığı zaman reddeder ve şantiye dışına taşınmasını talep edebilir. Bu durumda olan mal, imalat ve hizmet için Yüklenici’ye bir bedel ödenmez ve sehven yapılan ödemeler tahsil edilir.

Madde 13. Tebligatlar

13.1. İş bu sözleşmenin ilk paragrafında yazılı olan adresler tarafların kanuni ikametgah adresleri olarak kabul edildiğinden bu adreslere yapılacak her türlü tebligatlar tarafların kendilerine yapılmış sayılacak ve kanunen muteber kabul edilecektir. Ayrıca, Yüklenici’nin İşverenin şantiyesinde bulunduracağı temsilcisine yapılacak bütün tebligatlar da kendisine yapılmış sayılacaktır. Adres değişiklikleri en geç 5 gün içinde karşı tarafa yazı ile bildirilecektir.

Madde 14. Kabul İşlemleri

14.1. İş bu sözleşme konusu işin İşveren tarafından kabulünün yapılabilmesi için, Yüklenici bütün vecibelerini ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmiş olması, kendisine atfedilecek her hangi bir kusur veya hatanın bulunmadığının anlaşılması gerekmektedir. Ancak bu şartlar sağlandıktan sonra sözleşme konusu işin kabulü yapılacaktır.

Madde 15. Sözleşmenin Ekleri

15.1. Aşağıda belirtilen belgeler iş bu sözleşmenin ayrılmaz ekleri olarak kabul edilmişlerdir.

-     İşveren ile İdare arasında imzalanan sözleşme, şartname ve her türlü ekleri, çizimler ve zeyil nameler,

-     Projeler, detaylar ve teknik şartnameler

-     T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Şartnamesi

-     TSE standartları

Madde 16. Uyuşmazlık

16.1. Taraflar işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıklarda Ankara İcra Daireleri ve Ankara Mahkemelerinin salahiyetini şimdiden kabul ederler.

Madde 17. Son Madde

17.1. İş bu sözleşme 17 maddeden ibaret olup, taraflarca imzalanmıştır.

YÜKLENİCİ                                                                              İŞVEREN

Kaşe                                                                                             Kaşe

İmza                                                                                            İmza

Ekleri:

-     Vekâletname ve/veya İmza sirküleri