İMALATÇI İLE İHRACATÇI ARASINDA YAPILAN İHRACAT SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar

İşbu sözleşme; bir taraftan imalatçı-satıcı ile .......... adresinde faaliyet gösteren .......... (bundan böyle imalatçı olarak anılacaktır), diğer taraftan .......... adresinde faaliyet gösteren .......... (bundan böyle ihracatçı olarak anılacaktır) arasında gerçekleştirilecek olan işbirliği uygun olarak akdedilmiştir.

Madde 2- Konu

İhracatçı’nın ..........’a ihraç edilmek üzere imalatçı’dan alacağı ../../.... tarihli ve .......... no.lu ekli proformada belirtilen .......... imalat, satış, ihracat ve sevkiyat ile ödeme ve teslim şekillerini kapsamakta olup, aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır.

Sözleşme ve taraflarca mutabık kılınan ekli proforma konusu malzemelerin fiyatları proforma karşılarında belirtildiği üzere taraflarca “..........” olarak tespit edilmiştir.

Madde 3- Ödeme

İhracatçı, satın aldığı malların bedelini, Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden TL olarak .......... suretiyle ödeyecektir.

Madde 4- Sipariş ve Teslimat

İhracatçı alacağı malları bir liste halinde yazılı olarak imalatçı'ya bildirecek ve imalatçı malzemelerden mevcut olanları belirleyerek sevk tarihini ihracatçıya teklif edecektir.

Mallar imalatçı'nın İzmir'deki Fabrikasında kamyon üstü teslim alınacaktır. İhracatçı malın İzmir dışında bir yerde teslim almak isterse ambar ve nakliye bedellerini kendisi karşılayacaktır.

Madde 5- İhracatçı firma aracılığı ile yapılacak olan sözleşme konusu ihracat, imalatçı'nın Dâhilde işleme izin Belgesi'ne sayılacak ve Gümrük Çıkış Beyannamesi üzerinde “imalatçı .......... olarak belirtilecek ve Dâhilde işleme İzin Belgesi'nin tarih ve no.su refere edilecektir. İhracattan doğabilecek her türlü teşvik prim v.b. haklar iharacatçı tarafından tahsil edildiğinde %100 imalatçı'ya ödenecek ve yine ihracat Döviz Kredisi, her türlü …BANK kaynaklı kredilerden yararlanma hakları ve ihracat kredileri taahhüt kapatma hakları imalatçı tarafından kullanılacaktır.

Madde 6- İmalatçı işbu sözleşme konusu ihracat ile ilgili Katma Değer Vergisi 23 sayılı genel tebliğ (c) bendi hükmü gereğince “ihraç edilmek kaydıyla satıldığından KDV tahsil edilmemiştir” ibaresini koyacağından ihracatçı tarafından KDV ödemesi yapılmayacaktır. Ancak KDV terkin ve tescil işlemleri teşvik taahhüt kapama işlemleri için ihracatçı ihracat Beyanname aslını imalatçı'ya fatura tarihinden itibaren 1 ay içinde aşağıda belirtilen ihraç evrakları tam olarak ulaştıracaktır.

a) Gümrük beyannamesinin noter tasdikli sureti

b) İhraç faturasının noter tasdikli sureti (fotokopi olmayacak)

c) Çeki listesinin gümrük yaş tasdikli sureti

d) İmalatçı firmaların tam listesi (her firmanın vergi dairesi belirtilecektir)

e) Faturada yer alan tüm mamullerin ihraç edildiğine dair imalatçı vergi dairesine firma antetli kağıda yazılmış ıslak kaşe ve imzalı yazı

f) Taahütnamenin ıslak kaşe ve imzalı sureti

Ayrıca İhracatçı firma İmalatçı firmanın bildirdiği tüm gümrük pozisyonlarını düzenlediği gümrük çıkış beyannamesinde faturada belirtilen adet ve takımlar esas alınarak belirtecektir. Yanlış beyandan doğan tüm maddi kayıplar İhracatçı firmadan tahsil edilecektir.

İşbu sözleme 5 (beş) madde halinde tarihinde 2 (iki) nüsha halinde tanzim ve her iki tarafın imza sirkülerinde görülen yetkilileri tarafından imza edilmiş olup, söz konusu hükümler gerçekleşinceye kadar geçerlidir. …/…/…

İMALATÇI                                              İHRACATÇI

Kaşe                                                               Kaşe

İmza                                                               İmza

OTOMOBİL SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta …………………….. adresinde mukim satıcı ………………., diğer tarafta …………………… adresinde mukim alıcı …………….. arasında akdedilen otomobil satış sözleşmesidir. Buna göre aşağıda cinsi ve evsafı yazılı araç Satıcı tarafından alıcıya satılmıştır.

Satılan Aracın Kimliği; 

Plaka: 

Cinsi: 

Markası ve tipi: 

Modeli: 

Rengi: 

Motor No: 

Şase No: 

Tescil Tarihi: 

Ruhsat sahibi: 

Adres: 

1- Yukarıda kimliği belirtilen otonun teslim tarihine kadar kullanılmasından doğan mesuliyetleri ve mükellefiyetleri satıcıya, teslim tarihinden sonraki mesuliyet ve mükellefiyetler ise alıcıya aittir.

2- Satış konusu otonun fiyatı ……………….. TL (…………………..) olup Alıcı tarafından satıcıya peşin olarak ../../.. tarihinde ödenmiştir. Aracın satıcı tarafından alıcıya teslim tarihi ../../.. olarak kararlaştırılmıştır.

3- Otomobil sağlam olarak alınmış olup alıcı tarafından teslim alınana kadar meydana gelecek olan hasar ve zarardan satıcı sorumludur. Ayrıca teslim tarihi olan ../../..’e kadar araçla ilgili hertürlü vergi, ceza vs gibi borçlar satıcıya ait olacaktır.

4- Aracın devri en geç ../…/….. tarihine kadar Satıcı tarafından Alıcıya yapılacaktır. Alıcı aracı devralmaktan, satıcıda devretmekten imtina edemez. Böyle bir durumda sözleşme herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın geçersiz olacaktır.

5- İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda …………………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. …/…/…

SATICI                                                    ALICI

Adı ve Soyadı                                            Adı ve Soyadı

İmza                                                            İmza

TAŞERON SÖZLEŞMESİ (I)

Bir taraftan ............... ve .................. Bakanlığı adına hareket eden ............. İnşaat Emanet Komisyonu ile diğer taraftan Taşeron ..................................... arasında .......... işinin aşağıdaki şartlarla yapılmasında anlaşmaya varılmıştır.

TAAHHÜDÜN YERİ, KONUSU VE BEDELİ:

Madde 1- ............................. yapılacak olan (..................)Türk Lirası keşif tutarlı ....................... işi yukarıda adı geçen taşaronca bu sözleşmeye bağlı keşif özeti ile birim fiyatı ve cetvelinde yazılı fiyatların %92 (Yüzde doksan iki) sine tekabül eden fiyatlardan (%..................) Yüzde ................ indirerek birim fiyat esası üzerinden bu sözleşme ile eklerindeki şartlara uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt eder.

SÖZLEŞME EKLERİ

Madde 2

A- Özel idare şartnamesi

B- Fenni Şartname

C- Birim fiat tarif yeri ve eki 19.........birim fiat listesi

D- Teknik Şartname

E- Bayındırlık işleri genel şartnamesi

F- Projeler

G- Keşif özeti ve cevtelleri

H- Emanet işlere ati uygulama yönetmeliği

YER TESLİMİ, İŞE BAŞLAMA VE BİTİM TARİHİ İLE GECİKME CEZASI

Madde 3- Sözleşmenin tekemmülünün taşorana tebliğinden itibaren 5 gün içinde taşarona yer teslimi yapılır. Taşeron yer teslimi tarihinden itibaren 5 gün içinde işe başlamayı ve taahhüdünü .../.../.... tarihine kadar bitirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Ancak bu müddet, taşaronun kusuru dışındaki mücbir sebepler dolayısiyle emanet komisyonunun kararı ve yetkili makamın onayı ile gereği kadar uzatılabilir. Taşeron bundan dolayı herhangi bir başka talepte bulunamaz. Resmi tatil günleri ile hava muhalefeti süre uzatımı için mücbir sebep kabul edilmez. Yılı içinde bitirilemeyip mücbir sebeplerden dolayı süre uzatımı olarak bir sonraki yıla uzayan işlerde kış dönemi atlanarak süre verilir.

İş yukarıda zikredilen tarihte veya uzatılan sürede bitmediği takdirde geçen beher gün için ihale bedelinin %02 ‘(binde iki) tutarında gecikme cezası kesilir. Şu kadar ki bu müddet 10 günü geçtiği takdirde komisyon işi feshetmekte veya cezalı olarak işe devam ettirmekte serbesttir.

İŞİN KONTROLU:

Madde 4- İşin kontrolu Emanet Komisyonudur. Emanet komisyonunu proje, mahal listesi ve keşif özetinde değişiklik yapmaya yetkisi olmayıp, lüzumlu değişiklikler yetkili makamdan onaylı Emanet Komisyonu kararları ile yapılabilir. Komisyonun fenni şartlara proje keşif özetine ve sözleşme eklerine göre lüzumlu göreceği hususları taşeron yerine getirmekle yükümlüdür.

KESİN TEMİNAT:

Madde 5- Sözleşme yapılmasından önce ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında ................................. TL. kesin teminat alınır. Kesin teminat hususunda fonlar İhale Yönetmenliğinin 47. maddesinde belirtilen hususlara uyulur.

PROJELER

Madde 6- Bu işe ait her türlü kati proje ile tafsilat ve detay resimleri komisyon tarafından temin edilerek taşarona verilir.

Proje, keşif ve şartaneler yetkili Makamlarca onaylanmadıkça uygulanmaz.

HAKEDİŞLERİ VE ÖDEME:

Madde 7- Ataşman, yeşil defter ve diğer belgelere istinaden (.............) günde bir hazırlanacak imalat ve ihzarat hakedişleri yetkili makamca onandıktan sonra tahakkuka bağlanarak taşorana ödenir.

İŞÇİ ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

Madde 8- Taşeron tarafından temin edilen ve çalıştırılan işçi ücretleri her türlü kanuni kesintiler (vergi, sigorta vb. gibi) gösterilmek suretiyle ayda bir hazırlanacak bordrolarla taşoran tarafından ödenir.

Komisyon gerek puantajı, gerekse bordroları kontrol etmek ve istemek hakkına haizdir. Eğer taşoran işçi ücretlerini zamanında ve usulüne uygun ödeme ise taşeron hakedişinden gerekli kesinti yapılmak suretiyle Komisyonca işçilere ödeme yapılır.

İŞ MİKTARINDA ARTMA VE EKSİLME OLMASI VE YENİ FİYAT TANZİMİ:

Madde 9- İdare taşarona işin tamamını yaptırıp yaptırmamaya iş miktarını eksiltip artırmaya ve gerektiğinde keşfinde bulunmayan bir kısım işleri yaptırmaya yetkilidir.

Keşif bedelinde bir azalma vaki olursa iş bu kadarla bitirilmiş olur. ve taşeron bu yüzden hiçbir talepte bulunamaz. Keşif bedelinde bir ratma vaki olursa 1.keşif bedelinin %50 sine kadar fazla işi komisyon taşarona yaptırabilir. Taşeron bu nedenle süre uzatılması hariç hiçbir talepte bulunamaz.

YENİ FİYAT TANZİMİ

Madde 10- Keşif cetvelinde bulunmayan bazı imalatın yaptırılması halinde bu işlerle ilgili birim fiyat cetvelindeki birim fiyatlar 1. maddede, belirtilen %92 ile çarpılarak eni birim fiyat tanzim edilir.

Birim fiyat cetvelinde bulunmayan fiyatlar, ilgili kuruluş analizlerinden faydalanılarak yılı raiç fiyatları ile hesap ediltikten sonra buna %15 kar ilave edilerek yeni emanet inşaat birim fiyatları komisyon ile taşeron arasında müştereken tespit olunur. ve yetki makamın tasdikinden sonra uygulanır.

VEGİ VE FİAT ARTIŞLARI

Madde 11- Taşeron sözleşme tarihinden işin bitim tarihine kadar geçen müddeti içinde vergilerin arttırılması, yeni vergi ve resimler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere dayanarak fiyat farkı verilmesini veya müddetin uzatılmasını isteyemez.

Ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra Resmi Makamlarca patlayıcı madde ve teferruatı, akaryakıt, çimento ve demir fiyatlarında bir fark husule gelirse, bu fark eksiltme tenzilatına tabi tutulmaksızın fiyat farkı olarak hakedişte ödenir.

RUHSAT İŞLERİ, VERGİ, RESİM HARÇLAR:

Madde 12- İşle ilgili her türlü ruhsat işleri idareye aittir. Ancak işle ilgili taş, kum, çakıl gibi ocakların açması ile ilgili giderler taşorana aittir.

Ayrıca her türlü resim, vergi, harçlarla Belediye telallık harcı, asker ailelerine yardım ve pirimler taşarona ödenir.

GEREÇLERİN İDARECE VERİLMESİ HALİNDE:

Madde 13- Demir, çimento ve diğer gereçler ve mamulleri idarece verilmesi halinde ekli özle idare şartname hükümleri uygulanır.

SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Madde 14- Taşeron taahhüdündeki işi idarenin onayı olmadan kısmen veya tamamen başkasına devredemez.

Taşeron işi başkasına devrettiği takdirde idare her hangi bir başka yasal işleme gerek kalmasızın sözleşmeyi bozar, teminatını gelir ayırt ederek hesabını tasfiye eder.

İŞ KAZALARI:

Madde 15- Taşeron iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Yapı sırasında çıkabilecek kazalardan ve kazaların sebep olacağı zararlarda doğrudan doğruya taşeron sorumlu olacaktır.

İŞÇİLERİN ÖZELLİKLERİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ:

Madde 16- Taşeron işin gerektirdiği vasıf ve özellikteki işçiyi işbaşında bulunduracaktır. İşin devamı sırasında mevcut işçilerin yeterli olmadıkları anlaşıldığında komisyon tarafından yapılacak tebligata itiraz etmeden süresi içinde işçileri değiştirme mecburiyetindedir.

TAAHHÜDÜN YAPILMASI HALİ

Madde 17- Taşeron sözleşmenin imzasından sonra taahhüdünden vaz geçerse, veya işbu anlaşma ve eklerinde tayin olunan vecibelerden herhangi birisine riayet etmezse veya işi devrederse komisyon taşaronun işine nihayet verileceğini yetikli mercice bildirilir. Yetkili mercilerin muvafakatı ile taşarona komisyonca ihtarname yazılarak 10 gün müddet verilir. Bu müddet için de taşeron ihtarnameye rağmen ve görevlerini yerine getirmezse, başka hiçbir ihtar ve merasime hacet kalmaksızın komisyon anlaşmayı fesih edip taşaronun işine son vermeye ve hesap kesme istasyonu yapmaya selahiyettedir.

Bu takdirde taşaronunun kati teminatı Afetler Fonuna gelir kaydolunur. Gelir kaydedilen kesin teminat taşaronunun borcuna mahsup edilmez.

GEÇİCİ KABUL

Madde 18- İş tamamlanınca komisyonunun başvurusu üzerine yetkili makamca bir kabul heyeti kurulur.

Kabul Heyeti Komisyonunu ve taşaronun iştirakiyle işin fen ve sanat kurallarına, proje ve şartnamelerine uygun olarak yapılıp, yapılmadığını inceler, uygun bulduğu takdirde geçici kabul tutanaklarını tanzim eder yetkili makamın onayına sunulur.

TEMİNAT SÜRESİ VE KESİN KABUL

Madde 19- İşin teminat süresi geçici kabul itibar tarihinden itibaren.............ayrıdır. Bu süre nihayetinde kesin kabul yapılabilir.

KESİN HESAP

Madde 20- Geçici kabulün onayını müteakkip komisyon ve taşeron müştereken işin kesin hesabını çıkarır ve yetki Makamın onayına sunulur.

TEMİNAT İADESİ

Madde 21- Taşaronun, sözleşme ve şartname hükümlerine göre vecibelerini tamamen yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra bu işle ilgili olarak;

a) İşçi alacaklarının ödendiği,

b) Sosyal Sigortalar Kurumuyla ilgisi kalmadığı,

c) Ücret ve ücret sayılan ödemelerinden dolayı ilgili vergi dairesine borcu olmadığı belgelendikten sonra

d) Kesin kabul tutanağının onaylanmasına müteakkip teminat taşarona geri verilir.

Taşaronun bu iş nedeniyle idareye ve....................Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin ödememesi halinde teminat nakte çevrilerek borçlarına karılık tutulur, borçları ödedikten sonra varsa kalanı taşorana geri verilir.

KANUNİ KONUT

Madde 22- Taşaron................................................................kanuni ikametgah olarak gösterilmiştir. Bu ikametgaha yapılacak her türlü tebligatlar aynı gün taşaronun kendisine yapılmış sayılır.

İHTİLAFLAR

Madde 23- Komisyonla taşeron arasında doğacak her türü anlaşmazlıklar yetkili makam tarafından çözülür; bu makamlar ihtilafları çözemediği takdirde anlaşmazlıklar .................. Genel Müdürlüğü’nce halledilir.

İhtilaflar bu yolla da halledilemezse davalar ........................... mahkemelerinde çözülecektir.

SÖZLEŞME VE EKLERİNDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER:

Madde 24- Sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan durumlarda fonlar ihale yönetmeliği, bu yönetmelikte bulunmaması halinde Genel hükümler uygulanır.

(Bu sözleşme tasarısı yirmidört maddeden ibarettir.

Sözleşme Tarihi:........./......../.........

İDARE ADINA                                                                               TAŞARON

Adı ve Soyadı                                                                                  Adı ve Soyadı

İmza                                                                                                 İmza